甲、乙双方于2010年5月22日签订了一份买卖合同,在合同中约定甲方货到后乙方付款。在此期间甲公司听
A.违约行为
B.行使先履行抗辩权
C.行使不安抗辩权
D.行使同时履行抗辩权
A.违约行为
B.行使先履行抗辩权
C.行使不安抗辩权
D.行使同时履行抗辩权
第1题
A.只能使用定金条款
B.只能使用违约金条款
C.可以同时适用违约金和定金条款
D.可以选择适用违约金或定金条款
第2题
A.甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
B.甲公司可以追究乙公司的违约责任,但是应当继续向乙公司支付劳务款
C.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
D.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
第3题
A.应由乙供货商送货并支付运费
B.应由甲施工企业自行提货并支付运费
C.应由乙供货商送货,甲施工企业支付运费
D.应由甲施工企业自行提货,乙供货商支付运费
第4题
A.A市人民法院应当依法对此案进行审理
B.A市人民法院应当裁定不予受理
C.A市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定由谁受理此案
D.A市仲裁委员会不应当受理此案
第5题
A.合同的变更是对原合同的实质性变更
B.所有变更都需要登记
C.当事人协商一致,可以变更合同
D.只有显失公平的合同才可以变更
第6题
(二)
背景资料
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件:
事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日。
事件二:基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日。
事件三:5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20日~5月22日,因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
事件四:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题:
1.承包商的索赔要求成立的条件有哪些?
2.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
3.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
第7题
A.从合同
B.诺成合同
C.实践合同
D.要式合同
第8题
背景资料
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。
在实际施工中发生如下几项事件:
事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日0
事件二:基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日。
事件三:5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20日~5月22日,因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
事件四:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题:
1.承包商的索赔要求成立的条件有哪些?
2.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
3.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
第9题
A.由于发生不可抗力,乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D.由于违约是丙水泥厂迟延交货造成的,乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
第10题
A.裁定不予受理
B.裁定驳回起诉
C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁
D.受理并依法审理此案